中國電建西北院 中煤榆陽**萬千瓦風電項目**0kV送出線路及對側間隔改造工程（建安五標）施工專業(yè)分包 談判采購公告

（招標編號：XBY-YYFD[****]-**

1. 采購 條件

中煤榆陽**萬千瓦風電項目已批準建設 ，項目 建設單位為 中煤（榆林）新能源科技有限公司 ，資金已落實 。本次招標人為 中國電建集團西北勘測設計研究院有限公司 ，目前已具備招標條件，現(xiàn)對該項目 中煤榆陽**萬千瓦風電項目**0kV送出線路及對側間隔改造工程（建安五標）施工專業(yè)分包 進行 公開談判。

該項目資金已落實，具備招標采購條件。

2.項目概況與 采購 范圍

2.1 建設地點

陜西省榆林市榆陽區(qū)

2.2 工程概況及標段概況

工程概況： 中煤榆陽 ** 萬千瓦風電項目場址位于陜西省榆林市榆陽區(qū)西北側，場址區(qū) 距榆林市北約**km處 ，場址區(qū)主要為沙丘和風沙灘地，地勢開闊平緩，海拔高度在 ****m~****m 之間，地類屬性以沙地、荒地為主。場址東南部有國道 G**4 、包茂高速，場址內部有鄉(xiāng)道、村道穿過，交通條件較為便利 。

本項目 設計安裝 ** 臺 WTG-**0/5.0 風力發(fā)電機組，總裝機容量 **0MW ，新建 1 座 **0kV 升壓站，擬以 1 回 **0kV 線路送至可可蓋 **0kV 變 電站，**0kV送出線路長度約**km (架空線路**km+電纜1km)，可可蓋變電站擴建1個**0kV出線間隔。

標段概況：本標段為 中煤榆陽**萬千瓦風電項目**0kV送出線路及對側間隔改造工程（建安五標）施工專業(yè)分包 。

2.3 工期要求

中煤榆陽**萬千瓦風電項目**0kV送出線路及對側間隔改造工程（建安五標）施工專業(yè)分包， 計 劃開工 日期： **** 年 ** 月 ** 日 （ 具體以監(jiān)理下達的開工令 為準） 。 計劃于 **** 年 ** 月 ** 日 **0kV送出線路調試檢驗完成具備負荷送電運行 ， ** ** 年 ** 月 ** 日 全容量并網，總工期 ** 日歷天，具體節(jié)點如下：

1）****年**月**日**0kV送出線路架線完成

2）****年**月**日**0kV送出線路調試檢驗完成具備負荷送電運行

3）****年**月**日**0KV升壓站倒送電完成

4）****年**月1日首批風機機組并網發(fā)電

5）****年**月**日全容量并網發(fā)電

2.4 質量要求

中煤榆陽**萬千瓦風電項目**0kV送出線路及對側間隔改造工程（建安五標）施工專業(yè)分包 質量要求： 施工質量滿足設計圖紙載明的技術規(guī)范和標準 ， 本工程質量標準工程質量符合中國中煤企業(yè)標準，達到國家或電力行業(yè)質量合格標準（標準有差異的執(zhí)行高標準） ， 施工質量滿足國家及行業(yè)設計與施工驗收規(guī)范、標準及質量檢驗評定標準要求 ， 達標投產，達到行業(yè)優(yōu)質工程。分項工程合格率**0%；整套啟動試運期間主要儀表投入率**0%，保護投入率**0%，自動投入率**0%；建設過程中不發(fā)生一般及以上質量事故；在合同簽訂后，如果國內的規(guī)范、技術標準或規(guī)定作了重大修改，或頒發(fā)新的國家規(guī)范、標準及規(guī)定，則投標人應遵守。招標方鼓勵投標方提出更高的質量標準，并在工程中實施 。

2.5 采購 范圍

本次 采購 工程為 中煤榆陽**萬千瓦風電項目**0kV送出線路及對側間隔改造工程（建安五標）施工專業(yè)分包

本標承包范圍包括（但不限于） ：

**0kV送出線路接入批復以外的所有前期手續(xù)；

建筑工程（桿塔基礎、接地裝置、**0kV電力電纜）；安裝工程（鐵塔組立、導線 2×JL/G1A-**0/**、絕緣子串及金具、接地裝置、避雷器、光纜線路、線路交叉跨越、**0kV電力電纜、對側間隔改造費（滿足電網要求及本項目接入要求））；

本項目所有電網相關工作及所需手續(xù)和協(xié)調費（包括但不限于負責辦理電站并網前、后的各項驗收手續(xù)（包含政府、建設單位組織的各類驗收），并取得相應報告、負責組織電力公司對該項目電網技術條件書審核會、電站命名、協(xié)調電網公司發(fā)起并網流程、聯(lián)系調度到現(xiàn)場核對設備和設備編號、OMS賬號申請、高壓供用電合同簽訂、并網調度協(xié)議簽訂、購售電合同簽訂、并網報資并完成審核會簽、自動化及保護和方式文件下發(fā)、信通方式制作及下發(fā)并完成驗收與信通方式執(zhí)行、協(xié)調調度組織啟動預備會、召開接引方案審核會、協(xié)調召開并網啟動協(xié)調會、組織自動化、計量與保護聯(lián)調及對點工作、完成營銷計量驗收、協(xié)調獲取并網同意書、組織啟動方案審核會并完成啟動簽報、協(xié)調提票并進行啟動操作、辦理電力業(yè)務許可證、啟動協(xié)調會議、轉商業(yè)運營手續(xù)及生產代維、《購售電合同》、《通信協(xié)議》簽訂等工作并承擔相關費用，負責本項目的繼電保護、遠動裝置、電能計量、調度自動化等涉網設備裝置與省調、地調通信聯(lián)調及協(xié)調工作，負責取得電力業(yè)務許可證、并網調度機構驗收卡等工作并承擔相關費用，并滿足電網要求）

**0kV送出線路土地復墾及驗收，**0kV送出線路所有的森林植被恢復的實施、**0kV送出線路環(huán)保、水保、安全、職業(yè)健康三同時及專項驗收、送出線路質量監(jiān)督檢查、送出線路電力工程質量監(jiān)督檢查、送出線路電力工程能監(jiān)備案。本項目送出線路所有臨時征地、長期征地、青苗補償費、臨時景觀、植被恢復費、遷移補償（房屋、遷墳、地下管線等）、地上、地下附著物補償及所需手續(xù)辦理、協(xié)調、賠償費；本項目送出線路跨越鐵路、普通公路、鄉(xiāng)村道路、電力線路、天然氣管線、輸油管道及所需手續(xù)辦理、協(xié)調、賠償費均已包含在報價中；送出線路工程電網入網各種試驗及驗收、送出線路所有電氣試驗、本標段所有套管及絕緣子均噴涂PRTV防污閃涂料費用均已包含在報價中。

本項目**0kV送出線路施工外部關系協(xié)調，承包人負責本項目**0kV送出線路施工外部關系協(xié)調（包括但不限于）：施工協(xié)調費分為征地協(xié)調費和其他施工協(xié)調費，其中其他施工協(xié)調費包括不限于：由于開展征租地及地上、地下所有附著物補償工作所需的與政府、村組、村民的協(xié)調；由于施工干擾所引起的村民阻工協(xié)調；由于地籍邊界不清所引起村民糾紛的協(xié)調；由于設備、材料等運輸所引起的占壓、損壞影響到第三方的權屬物的協(xié)調；施工期間由于承包人的原因造成的水土流失環(huán)保林業(yè)草地產生的相關費用、施工過程中發(fā)生的因征地問題阻工的協(xié)調及費用；因施工人員、機械、環(huán)境的改變導致的農田家畜受損或傷亡的協(xié)調及費用；因施工導致的粉塵、噪音、交通阻塞而引發(fā)的群眾不滿的協(xié)調及費用；他人為索要錢財進行的故意無理取鬧、騷擾阻撓施工的協(xié)調及費用；阻撓施工的協(xié)調及費用；因承包人技術、設備、人員問題，導致的超出設計臨時用地范圍需要增加臨時用地而進行的協(xié)調及費用；需要當?shù)厝罕娀蛘哒雒鎱f(xié)助施工而進行的協(xié)調及費用；各種因工程需要所發(fā)生的政府或組織贊助款項及各種不定向費用；其他為促進本工程順利進展的協(xié)調工作及費用等。

承包人負責本標段部分設施拆除，對原來的建筑物、構筑物、鋼結構等進行修改或增加、二次加固費用均已包含在報價中，負責協(xié)助建設單位開展本標段技術監(jiān)督工作，費用已包含在報價中；臨時工程費、雨季施工費和冬季施工供暖費（含冰雪清理費用）均已含報價中

按照招標人要求完成本標段施工期、運行期施工場區(qū)內所需的宣傳標語，負責按照中國中煤要求制作與安裝本標段與本工程建設相關的各種臨時、永久標志牌費用均已包含在報價中。

投標人負責按照建設單位檔案管理要求進行搜集、整理工程建設過程中本標段的全部檔案資料并負責整理移交、竣工檔案驗收工作費用均已包含在報價中。

本公告提出的是對本標段工程的最低限度的要求，并未對一切技術細節(jié)作出規(guī)定，也未充分引述有關標準和規(guī)范的條文，在執(zhí)行合同過程中如發(fā)現(xiàn)有任何漏項和短缺，在合同中并未列入而且確實是項目可靠、穩(wěn)定、功能、安全的運行中應該有的，并且滿足合同及合同附件對整個項目的性能保證值要求所必須的，均應由承包人負責將所缺的設備、材料、建筑、技術資料、專用工具、備品備件、服務等補上，其費用包括在總價中。

全部工作應滿足中國中煤、地方政府及電網公司要求 。

承包人自行承擔的工程施工所需的以下臨時工程（包括但不限于）：

（1）施工交通、施工臨時住房及辦公、供水、臨時照明、供電及施工通訊；

（2）機械修配、材料加工等附屬設施；

（3）生產、生活污水及垃圾收集的臨時環(huán)保設施；

（4）生產、生活臨時 電氣設備及安裝調試 物

（5）材料堆場 、 倉庫 。

3. 響應 人資格要求

3.1企業(yè)要求

3.1.1企業(yè)資質要求： 響應 人必須具有中華人民共和國獨立法人資格 、 安全生產許可證、 增值稅一般納稅人資格 ； 響應人必須具有 輸變電工程專業(yè)承包二級及以上資質，或 電力工程施工總承包二級 及以上 資質 、 且具有承裝（修、試）二級及以上資質 。

3.1.2企業(yè)資產（財務要求）： 響應人 沒有處于財產被接管、凍結、破產狀態(tài) ， 提供 近3年財務會計報表 （****-****年）。

3.1.3 企業(yè)主要人員要求：

（1） 項目經理資格要求： 一級建造師執(zhí)業(yè)資格及建筑企業(yè)安全員B證 ；

（2）項目技術負責人的資格要求： 具有二級建造師或中級及以上職稱；

（3）項目安全生產管理人員的資格要求： 具有安全生產管理人員 C 證；

（4）項目質量管理負責人人員的資格要求： 具有 質量員證 ；

3.1.4 企業(yè)工程業(yè)績要求： 響應人在近 5 年內具 有 **0千伏及以上線路工程類似 施工業(yè)績 1 項 及 以上 ；

3.1.5 企業(yè)資信要求：

（1）具有良好的銀行資信和商業(yè)信譽,沒有處于被責令停業(yè)，財產被接管、凍結及破產狀態(tài)；

（2）響應人在近3年無違法、違紀事件、無質量和安全生產責任事故等發(fā)生；

（3）串標或其他違法行為廢標的不允許再次參與投標；

（4）不被最高人民法院在“信用中國”網站（www.cerditchina,gov.cn）或各級信用信息共享平臺中列入失信被執(zhí)行人名單；

（5）未被法院列為被執(zhí)行人（查詢網址：http://zxgk.court.gov.cn/zhixing/），且不能提供已經履行完畢相應生效判決確定的義務的；（被法院列為被執(zhí)行人（查詢網址：http://zxgk.court.gov.cn/zhixing/），招標人認為可能影響本招標項目執(zhí)行且不能提供已經履行完畢相應生效判決確定的義務的） 。

3.2其他要求

3.2.1本次 采購 不接受聯(lián)合體投標。

4.談判文件的獲取

4.1凡符合上述資質條件要求的，請于 ** ** 年 ** 月 ** 日 至 ** ** 年 ** 月 ** 日，每日上午8:**時至下午**:**時（北京時間，不含法定公休日），將以下材料掃描后發(fā)至 zbcgzx****@nwh.cn 郵箱，在郵件中標明 獲取 項目及標段名稱、聯(lián)系人及聯(lián)系方式 ， 同時將相關資料上傳至：https://docs.qq.com/form/page/DRUdFVHdTVUZaUW**。

（1）單位營業(yè)執(zhí)照原件副本；

（2）法定代表人授權委托書原件及被授權人身份證原件；

（ 3 ） 招標文件只提供電子版，不提供紙質版。

4. 2 未按本招標公告4.1條要求的途徑獲取招標文件的，其 投標將被否決 。

5. 響應 文件的遞交

5.1 響應 文件遞交的截止時間( 響應 截止時間，下同)為 ** ** 年 ** 月 ** 日 ** 時 ** 分， 地點為 陜西省西安市長安區(qū)城南大道**號西北水電常寧基地A座會議室（具體會議室另行通知） 。

5.2逾期送達、未送達指定地點的或者不按照談判文件要求密封的 響應 文件， 采購人 將予以拒收。

6. 開標時間、地點

6. 1 開標時間： ** ** 年 ** 月 ** 日 ** 時 ** 分 ，地點為 陜西省西安市長安區(qū)城南大道**號西北水電常寧基地A座會議室（具體會議室另行通知） 。

6. 2 談判時間（預計）： ** ** 年 ** 月 ** 日 ** 時 ** 分

6. 3 談判地點（預計）： 陜西省西安市長安區(qū)城南大道**號西北水電常寧基地A座會議室（具體會議室另行通知） 。

6. 4 遞交響應文件的響應單位未準時參加某一輪次談判的，視為其自動放棄該輪次談判。

7.成交人數(shù)量

成交人數(shù)量:1人

8.發(fā)布公告的媒介

本次談判采購公告在中國電建陽光采購網（https://bid.powerchina.cn）、中國招標投標公共服務平臺（http://www.cebpubservice.com）與中國電建集團西北勘測設計研究院有限公司網站（http：//www.nwh.cn）上同時發(fā)布。

9.聯(lián)系方式

采 購 人： 中國電建集團西北勘測設計研究院有限公司

地 址： 陜西省西安市長安區(qū)韋曲街辦城南大道**號 西北水電常寧基地

聯(lián) 系 人： 王工

電 話： **9 -********

郵 箱： zbcgzx****@nwh.cn

** .監(jiān)督機構

監(jiān)督機構：中國電建集團西北勘測設計研究院有限公司

監(jiān)督電話： **9-********

**.提出異議的渠道和方式

**.1 對以上文件內容有異議的響應人，請在公告發(fā)布期內通過本公告公布的聯(lián)系方式向招標人提出反饋意見。逾期將不再受理。

**.2 異議須有明確的請求和必要的證明材料，且須實名形式并加蓋單位公章。

**.3 如有異議請聯(lián)系中國電建集團西北勘測設計研究院有限公司

聯(lián)系人：閻工

聯(lián)系電話：**9 - ********

電子郵箱：xby****2@powerchina.cn

中國電建集團西北勘測設計研究院有限公司

** ** 年 ** 月 ** 日